非诉行政执行的时间把握/粟多海

上一篇: 构建民事诉讼证据调查令制度之我见/王宏
下一篇: 证券投资基金发起人法律地位初探/何小明

贵州省人大常委会


贵州省招标投标条例

　　　 贵州省第九届人民代表大会常务委员会公告（第４７号）
　　《贵州省招标投标条例》已于２００２年９月２９日经贵州省第九届人民代
表大会常务委员会第三十一次会议通过，现予以公布。
　　２００２年９月２９日


　　第一章总则
　　第一条根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规的规定，结合
本省实际，制定本条例。
　　第二条在本省行政区域内进行的招标投标活动，适用本条例。
　　第三条在本省行政区域内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施
工、监理以及与工程建设项目有关的重要设备、材料等的采购，必须依法进行招
标：
　　（一）关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目和公用事业项目；
　　（二）全部或者部分使用国有资金投资的项目；
　　（三）国家融资的项目；
　　（四）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
　　前款所列项目有关的重要设备、材料中通用设备和材料的采购，可以由招标
人招标采购，也可以由招标人在施工招标时与主体工程一起发包给中标人，由中
标人招标采购。
　　依法必须招标的工程建设项目的具体范围和规模标准，由省人民政府根据国
家有关规定制定。
　　第四条药品、医疗设备、教材教具、电能、交通工具、办公设施、办公用品
等货物采购、政府采购和物业管理、金融保险、科研课题研究、咨询评估等服务
项目需要招标的范围和规模标准，按照有关法律、法规执行，其招标投标程序按
有关法律和本条例的有关规定办理。
　　第五条县级以上人民政府发展计划部门指导和协调本行政区域内的招标投标
活动。
　　县级以上人民政府其他有关行政监督部门按照各自的职责，依法对本行政区
域内的招标投标活动实施监督，查处招标投标活动中的违法行为。
　　省及市、州人民政府和地区行署发展计划部门负责对本行政区域内重大建设
项目的招标投标活动进行监督检查。
　　第二章招标、投标
　　第六条依法必须进行招标的工程建设项目，应当具备下列条件：
　　（一）按照项目处理不同阶段，其项目建议书及估算、或者可行性研究报告
及估算、或者初步设计及概算、或者施工图文件已经批准；
　　（二）包括招标方式、招标组织形式、招标范围等内容的招标初步方案已经
项目审批部门核准；
　　（三）有相应资金或者资金来源已经落实；
　　（四）有相应招标阶段所需的文件、图纸及技术资料；
　　（五）法律、法规规定的其他条件。
　　勘察、设计因特殊情况可以在报送可行性研究报告前先行开展招标活动，但
应当在报送的可行性研究报告中予以说明。
　　第七条依法进行公开招标的项目的招标公告，根据项目的规模标准，必须按
照规定在国家或者省人民政府发展计划部门指定的报刊、信息网络或者其他媒介
上发布。
　　招标人在发布招标公告或者发出投标邀请书后不得终止招标，但不可抗力除
外。
　　招标人或者招标代理机构，发布招标公告或者发出投标邀请书之日至开始发
售招标文件之日的时间，不得少于５日。
　　第八条全部使用国有资金、国家融资的项目，或者国有资金、国家融资占控
股或者主导地位的项目，应当依法公开招标。但有下列情形之一的，按照项目的
性质和管理权限，经项目审批部门批准，可以邀请招标：
　　（一）有３家以上但少于５家潜在投标人可供选择的；
　　（二）技术复杂或者对专有技术和专利权保护有特殊要求的；
　　（三）与招标项目价值相比，公开招标成本相对过高的；
　　（四）法律、法规规定的其他情况。
　　其他依法必须进行招标的项目的招标方式，由招标人自主决定。
　　符合第一款所列情形之一，属于省人民政府确定的省重点建设项目，采用邀
请招标应当经省人民政府批准。
　　第九条招标组织形式分为招标人自行组织招标和招标人委托招标代理机构代
理招标。自行组织招标的招标人应当具有编制招标文件和组织评标的能力，招标
代理机构必须具有经国务院或者省人民政府的有关行政主管部门认定的相应资格。
　　第十条招标代理机构与招标人应当签订书面代理合同。招标代理机构应当在
招标人委托的范围内代理招标事宜，并遵守本条例关于招标人的规定。
　　接受招标人委托的招标代理机构不得接受同一招标项目的投标代理和投标咨
询服务，不得与同一招标项目的投标人有隶属关系或者其他利害关系，不得泄露
商业秘密，不得参与或者变相参与同一招标项目投标相关的服务。未经招标人同
意，招标代理机构不得转让招标代理业务。
　　招标代理机构按照国家和省人民政府价格行政主管部门的规定向委托人收取
代理费用，不得擅自设立收费项目或者提高收费标准。
　　第十一条招标代理机构根据其相应资格和招标人的委托可以承担下列招标事
宜：
　　（一）代拟招标方案，发布招标公告或者发送投标邀请书；
　　（二）代审查投标人资格；
　　（三）编制和出售招标文件；
　　（四）组织投标人踏勘项目现场和答疑；
　　（五）编制标底；
　　（六）接收投标文件；
　　（七）组织开标、评标、提出书面评标报告；
　　（八）代拟合同；
　　（九）提出招标投标情况的书面报告；
　　（十）招标人委托的其他事项。
　　第十二条对潜在投标人需要进行资格预审的，招标人或者招标代理机构应当
根据招标公告或者投标邀请书明确的条件进行。资格预审应当包括下列内容：
　　（一）是否具有法人资格；
　　（二）是否具有履行合同的相应资质和能力；
　　（三）是否处于被责令停业、财产被接管或者冻结、破产状态，是否处于投
标资格被取消时期，是否因诉讼、仲裁事项可能影响履约；
　　（四）以联合体形式投标的，是否具有共同投标协议，联合体各方是否均具
备规定的相应资格条件；
　　（五）最近３年内的履约情况；
　　（六）法律、法规规定的其他事项。
　　招标人不得以在招标公告或者投标邀请书中未予明确的条件限制、排斥潜在
投标人。
　　第十三条招标人或者招标代理机构应当根据招标项目的特点和需要编制招标
文件。招标文件主要包括下列内容：
　　（一）投标人须知；
　　（二）进行资格审查的项目，对投标人资格审查的条件，要求投标人提供的
有关资质和资信证明文件；
　　（三）招标项目的性质、范围、规模、数量、标准和技术条款，以及相应的
图纸、资料；
　　（四）评标标准、方法和授标条件；
　　（五）投标文件格式及编制要求，以及正、副本的份数；
　　（六）投标报价清单；
　　（七）提交投标文件的方式、地点和截止时间；
　　（八）投标有效期，开标的时间、地点，评标、定标的日程安排；
　　（九）合同主要条款；
　　（十）投标保证金或者投标保函、履约保证金或者履约保函及其他投标辅助
材料要求；
　　（十一）受理投诉和举报的行政监督部门。
　　招标文件不得要求或者标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或
者生产供应者，不得含有限制、排斥或者歧视潜在投标人的内容。
　　第十四条招标文件中的评标标准、方法和授标条件应当明确具体，在评标过
程中不得作任何改变。确需改变的，必须在投标截止时间１５日前书面通知所有
投标人。更改的内容应当作为招标文件的组成部分。
　　评标方法包括经评审的最低投标价法或者综合评估法或者法律、行政法规允
许的其他评标方法。
　　第十五条依法必须招标的项目，招标人在发售招标文件５日前，应当按照项
目的性质和管理权限，将招标文件报送有关行政监督部门备案。有关行政监督部
门不得参与编制招标文件。
　　招标人或者招标代理机构应当按照招标公告或者投标邀请书规定的时间、地
点发售招标文件。
　　第十六条招标项目一般不设标底；设置标底的，只能设一个标底。
　　标底由招标人自行编制或者委托有相应资质的中介机构编制。标底及其编制
过程，必须严格保密。
　　行政监督部门不得强制招标人编制或者报审标底，或者干预其确定标底。
　　第十七条为招标项目的前期准备工作提供咨询服务的法人，不得参加该项目
的投标。
　　招标人不得参与其招标项目的投标活动，投标人不得参与评标活动。
　　第十八条投标人应当具备承担招标项目的能力，投标时应当向招标人提供下
列证件和资料：
　　（一）营业执照或者加盖法人公章和法定代表人印章的营业执照复印件、资
质证书或者加盖法人公章和法定代表人印章的资质证书复印件、法定代表人证书
及其身份证复印件或者法定代表人授权委托书及被委托人身份证；
　　（二）最近３年的资信和履约情况；
　　（三）相应的业绩材料；
　　（四）招标文件规定的其他证件和资料。
　　第十九条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件主要包括
下列内容：
　　（一）投标函；
　　（二）投标保证金或者投标保函；
　　（三）完成招标项目的技术方案、实施办法、技术人员及设备配备和组织管
理措施；
　　（四）保证招标项目质量、安全和工期的措施；
　　（五）投标报价清单；
　　（六）招标文件要求明示或者提供的其他相关材料。
　　投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非
主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
　　以联合体形式投标的，投标文件中应当包括共同投标协议。
　　第二十条投标人委托他人编制投标文件的，被委托人不得向他人泄露投标人
的商业秘密，也不得为参加同一个项目投标的其他投标人编制投标文件。
　　第二十一条在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，投标人不得修改或
者撤回其投标文件，否则其投标资格将被取消，其投标保证金不予退还。
　　第二十二条招标人或者招标代理机构不得有下列行为：
　　（一）在开标前开启标书，将投标情况告知投标人，或者为投标人撤换、更
改投标文件；
　　（二）向投标人泄露标底；
　　（三）预先内定中标人；
　　（四）向投标人索贿，或者接受投标人贿赂；
　　（五）其他影响公平竞争的违法行为。
　　第二十三条投标人不得有下列行为：
　　（一）相互串通编制投标文件、抬高或者压低投标报价；
　　（二）与招标人串通投标，以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取
中标，或者投标时压低或者抬高标价，中标后再给招标人或者其他投标人额外补
偿；
　　（三）采取挂靠、转让、租借等方式从其他法人、组织获取资格或者资质证
书进行投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
　　（四）作为两个以上投标人或者联合体的成员参加同一项目投标；
　　（五）排挤其他投标人公平竞争的其他违法行为。
　　咨询、勘察、设计、施工、监理、招标代理等单位均不得将其资质证书转让、
租借、出让给其他法人、组织或者个人。
　　第二十四条招标文件要求投标人提交投标保证金或者投标保函的，投标人应
当在送达投标文件时向招标人提交。投标保证金或者投标保函一般为合同估算价
的０．５％至２％。
　　第三章开标、评标和中标
　　第二十五条开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公
开进行。开标由招标人或者招标代理机构主持，通知所有投标人参加。
　　开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，由招标人或
者招标代理机构检验本条例第十八条第一项要求投标人提供的证件原件，也可以
由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，当众拆封并宣读投标人名
称、投标报价和投标文件的其他主要内容。
　　第二十六条开标过程应当记录，并由主持人和在场的有关监督人员签字后存
档备查。开标记录的内容为：
　　（一）招标项目的名称、规模和数量；
　　（二）开标的时间和地点；
　　（三）参加开标的单位和人员；
　　（四）投标人的名称及其投标报价；
　　（五）应当记录的其他事项。
　　第二十七条评标委员会的组成和评标、定标，应当按照国家有关规定进行。
评标委员会一般在开标前２４小时内由招标人依法组建。评标委员会成员名单和
评标过程在公布中标结果前应当保密。
　　第二十八条评标委员会的专家，由招标人从国务院有关部门或者省级人民政
府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相应专业的专家名单
中确定。
　　确定评标专家，一般招标项目可以采取随机抽取的方式；技术特别复杂、专
业性要求特别高或者国家有特殊要求的项目，可以由招标人直接确定。
　　省人民政府应当建立综合性评标专家名册。
　　第二十九条有下列情形之一的，不得在本省担任评标委员会成员：
　　（一）投标人的在职工作人员，或者投标人负责人的近亲属；
　　（二）项目主管部门或者行政监督部门的工作人员；
　　（三）与投标人有利害关系，可能影响公正评标的；
　　（四）在招标投标活动中因违法行为而受过行政处罚未满３年或者受过刑事
处罚的。
　　第三十条评标和定标应当在开标后３０日内完成，不能按时完成的，招标人
应当将延长期限的情况通知所有投标人。拒绝延长期限并放弃投标的投标人，有
权收回投标保证金或者投标保函。因延长期限给投标人造成损失的，招标人应当
给予投标人补偿，但不可抗力除外。
　　第三十一条有下列情形之一的，由评标委员会认定为废标：
　　（一）本条例第十八条第一项要求投标人提供的证件不齐的；
　　（二）投标函无投标人公章和法定代表人或者法定代表人授权的代理人的印
章和签字的；
　　（三）投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或
者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法定代表人印章的；
　　（四）投标人提交两份以上内容不同的投标文件未说明哪一个有效，或者在
一份投标文件中对同一招标项目有两个以上报价未说明哪一个有效的；
　　（五）投标人与通过资格预审的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供
其权利义务转移的合法有效证明的；
　　（六）以联合体方式投标而无共同投标协议的；
　　（七）投标人未按招标文件要求提供投标保证金或者投标保函的；
　　（八）投标报价明显低于成本的，投标人不能合理说明或者不能提供相关证
明材料的；
　　（九）投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；
　　（十）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚
作假等方式投标的；
　　（十一）投标文件附有招标人不能接受的条件的；
　　（十二）符合招标文件规定的其他废标条件的。
　　第三十二条评标委员会应当在开标后１０日内完成评标并向招标人提出书面
评标报告。书面评标报告的内容应当包括：项目基本情况和数据表、评标委员会
成员名单、开标情况，符合要求的投标一览表、评标情况、经评审后的投标比较
一览表及投标人排序，推荐的１至３名中标候选人名单和其他相关资料等。
　　第三十三条招标人应当自收到评标委员会提出的评标报告之日起１０日内，
按照中标候选人名单的先后顺序确定中标人，并对中标结果进行公示，公示时间
不得少于３日。
　　由招标人授权评标委员会直接确定中标人的，招标人应当按照前款规定对评
标委员会确定的中标人进行公示。
　　经公示有异议的，由有关行政监督部门依法处理。
　　第三十四条招标人不得违法确定中标人。中标候选人条件相等、先后顺序无
法确定的，由招标人现场确定中标人。
　　有关行政监督部门不得以审批、核准、许可、备案等方式干预招标人自主确
定中标人。
　　第三十五条招标人应当在中标结果公示无异议后５日内向中标人发出中标通
知书，并同时将中标结果通知其他投标人。
　　招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或者其他不合理
要求，并以此作为发出中标通知书的条件。
　　第三十六条招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起３０日内，按照招
标文件和中标人的投标文件签订书面合同。依法必须招标的工程建设项目的合同
价格，必须控制在批准的估算投资或者概算投资以内，并不得低于工程成本。
　　招标文件要求中标人提交履约保证金或者履约保函的，中标人应当提交；中
标人要求招标人提交履约保函的，招标人应当提交。
　　第三十七条中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的，或者拒绝提交履
约保证金或者履约保函的，或者自愿放弃中标的，或者在招标文件规定时间内不
能签订合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。招标人应
当按照中标候选人名单的先后顺序另行确定中标人，并进行公示。
　　招标人与中标人签订合同之日起５日内，应当退还中标人和其他投标人的投
标保证金或者退还投标保函。
　　第三十八条依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起１５
日内，将招标投标情况的书面报告提交有关行政监督部门备案。
　　招标投标情况的书面报告应当包括下列内容：
　　（一）招标范围；
　　（二）招标方式、招标组织形式和发布招标公告的媒介；
　　（三）招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、授标条件、合
同主要条款等内容；
　　（四）评标报告；
　　（五）中标结果；
　　（六）需要报告的其他相关事项。
　　实行资格预审的，书面报告中应当包括资格预审文件和资格预审结果的情况。
　　第三十九条招标人不得为中标人指定中标项目的分包单位。
　　中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让
中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
　　中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非
关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再
次分包。
　　中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责
任。
　　第四章监督
　　第四十条有关行政监督部门对招标投标活动履行下列监督职责：
　　（一）监督检查招标投标活动当事人的行为是否符合法律、法规规定的权限、
程序；
　　（二）监督检查招标投标活动的有关文件、资料，对其合法性、真实性进行
核查；
　　（三）监督检查资格预审、开标、评标、定标过程是否合法和是否符合资格
预审文件、招标文件规定；
　　（四）监督检查招标投标结果的执行情况。
　　第四十一条有关行政监督部门可以采取现场监督、综合检查、专项执法检查、
重点抽查、重大项目稽查、备案以及受理投诉、举报等方式监督招标投标活动，
依法查处违法行为。
　　有关行政监督部门应当将执法监督过程中发现的问题及时通报项目审批部门，
项目审批部门根据情况依法暂停项目执行或者暂停资金拨付。
　　第四十二条有关行政监督部门在进行监督管理过程中，不得向招标人、投标
人、招标代理机构等招标投标活动当事人收取任何行政事业性费用。法律、法规
另有规定的除外。
　　第四十三条招标投标活动当事人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符
合《中华人民共和国招标投标法》和本条例有关规定的，有权向有关行政监督部
门及其他有关国家机关投诉和举报，有关部门应当在受理之日起３０日内调查处
理并将办理情况答复投诉人、举报人。
　　第四十四条县级以上人民政府行政监察机关应当依法加强对有关行政监督部
门遵守和执行《中华人民共和国招标投标法》和本条例的情况进行监督检查，受
理和查处对有关行政监督部门及其工作人员干预招标投标活动违法违纪行为的举
报。
　　第四十五条省人民政府应当建立本省招标投标监督服务网络，设立招标投标
活动当事人违法行为记录系统。记载招标人、招标代理机构、投标人、评标委员
会成员等招标投标活动当事人的违法行为及处理结果，供招标投标活动当事人、
有关行政监督部门和社会公众查询。
　　第五章法律责任
　　第四十六条违反本条例规定，依法必须进行招标的项目的招标初步方案应当
经项目审批部门核准而未经核准的、或者未按项目审批部门核准的招标初步方案
进行招标的，由有关行政监督部门责令限期改正，对全部或者部分使用国有资金
的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；情节严重的，可以宣布中标无效；
对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。
　　第四十七条招标人或者受委托的招标代理机构违反本条例第七条第一、三款
和第十五条第二款规定的，由有关行政监督部门责令限期改正，可以并处１万元
以上３万元以下的罚款。
　　第四十八条违反本条例第七条第二款和第八条第一、三款规定，擅自终止招
标或者进行邀请招标的，由有关行政监督部门责令改正或者宣布招标无效，可以
处１万元以上５万元以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂
停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员
依法给予行政处分；对投标人和其他利害关系人造成损失的，由招标人依法承担
赔偿责任。
　　第四十九条招标代理机构违反本条例第十条规定，其招标代理无效，由有关
行政监督部门对其处以２万元以上５万元以下的罚款，并对单位直接负责的主管
人员和其他直接责任人员处２０００元以上５０００元以下的罚款。
　　第五十条招标人违反本条例第十五条第一款、第三十五条和第三十八条第一
款规定的，由有关行政监督部门责令改正，对全部或者部分使用国有资金的项目，
可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。
　　招标人违反本条例第三十六条规定的，按照前款规定处理，给中标人造成损
失的，依法承担赔偿责任。
　　第五十一条违反本条例第十七条和第二十条规定的，由有关行政监督部门责
令限期改正，可以并处２万元以上５万元以下的罚款，并对单位直接负责的主管
人员和其他直接责任人员处２０００元以上５０００元以下的罚款；对全部或者
部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；情节严重的，
可以宣布中标无效；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行
政处分。
　　第五十二条招标人或者受委托的招标代理机构违反本条例规定，在招标活动
过程中有虚假或者欺诈行为，或者未按招标公告、投标邀请书明确的条件进行资
格预审，或者擅自改变评标标准、方法和授标条件，或者未将中标结果进行公示
的，由有关行政监督部门责令限期改正或者宣布中标无效，可以并处项目合同估
算价５‰以上１０‰以下的罚款。
　　第五十三条招标人违反本条例第三十九条第一款规定的，该分包无效，由有
关行政监督部门对其处以分包项目金额５‰以上１０‰以下的罚款；有违法所得
的，并处没收违法所得。
　　第五十四条招标人或者受委托的招标代理机构违反本条例第二十二条规定的，
按照《中华人民共和国招标投标法》第五十二条的规定处罚。
　　投标人违反本条例第二十三条第一款规定或者咨询、勘察、设计、施工、监
理、招标代理等单位违反本条例第二十三条第二款规定的，按照《中华人民共和
国招标投标法》第五十四条的规定处罚。
　　违反本条例第二十七条、第二十八条第一款和第二十九条规定的，按照《中
华人民共和国招标投标法》第五十六条的规定处罚。
　　违反本条例其他规定的，按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定处
罚。
　　第五十五条任何单位和个人违反本条例规定，有下列情形之一的，由有关行
政监督部门责令改正；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，属于国
家机关工作人员的，由行政监察机关依法给予行政处分；不属于国家工作人员的，
由行政监察机关提出建议，由有关部门和单位给予处分：
　　（一）限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标的；
　　（二）为招标人指定招标代理机构的；
　　（三）强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜的；
　　（四）擅自增加招标投标审批、核准、许可、备案事项的；
　　（五）强制招标人编制或者报审标底，或者干预招标人确定标底的；
　　（六）非法干预招标人对投标人资格预审，招标文件的编制、评标委员会的
组建、截标和开标的时间地点的确定，非法干预招标人开标、评标、确定中标人
和签订合同等事项自主权的；
　　（七）违反法律、法规规定，向招标投标活动当事人收取行政事业性费用的；
　　（八）徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守、索贿行贿受贿，未构成犯罪的；
　　（九）以其他方式非法干预招标投标活动的。
　　第六章附则
　　第五十六条涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等不适宜进行招标的项目，
利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况不适宜进行招标的项目，
设计、施工企业具有相应资质使用自筹资金自建自用的项目，按照国家和省的有
关规定可以不进行招标。
　　第五十七条省人民政府应当根据本条例制定招标投标配套规定。
　　第五十八条本条例自２００３年１月１日起施行。




出借机动车肇事致他人人身损害
车主应否承担赔偿责任
——数行为间接结合发生同一损害后果的认定


河北贾俊清律师事务所——董振宇




案情 ：
原告:耿某
被告:王某
被告:董某
2005年6月15日30分,被告王某无证驾驶无牌照二轮摩托车行驶至106国道霸州市益津市场处,与骑自行车的原告耿某相撞,构成交通事故.经霸州市公安交通警察大队第6468号交通事故认定书认定：被告王某负事故的全部责任,原告耿某无事故责任.原告受伤后在霸州市第一人民医院住院治疗20天,经诊断为第二腰椎压缩性骨折.同年9月份耿某以王某、董某为被告向人民法院起诉，要求二被告赔偿医药费、误工费、护理费、住院伙食补助费等损失。
被告王某辩称，原告的诉讼请求过高，被告王某只能依法赔偿，被告董某系肇事车辆的车主，存在一定的过错，也应承但部分赔偿责任。
被告董某辩称；肇事车辆非我所有，人也不是我撞的，我不应承担责任。
审判：
经审理查明：肇事无牌照摩托车系董某所有。法院认为：被告王某无证驾驶摩托车发生交通事故，经霸州市公安交通警察大队第6468号交通事故认定书认定：被告王某负事故的全部责任，原告耿某无责任，对此认定书本院予以确认。对原告耿某因此造成的损失应予以赔偿。被告董某明知自己的摩托车无牌照仍借给王某使用，具有一定过错，对此次事故发生具有一定的责任，应负连带赔偿责任。判决如下：
1、王某赔偿原告耿某医药费、误工费、护理费、住院费、伙食补助费等损失14560.74元。
2、被告董某对上述款项负连带赔偿责任。
判决生效后，原告、被告均未上诉，判决生效。
作者观点：
首先应明确的是，道路交通管理部门处理交通事故，只确认交通事故的肇事者应否承担责任及责任的大小，并不同时处理责任者就其承担的赔偿额与相关者分担的问题，因其纯属民事争议，不属道路交通行政管辖范围。本文讨论的问题是：1、借用人驾驶借用的机动车发生交通事故且借用人（肇事者）的责任已由交通管理部门认定，车主是否应承担借用人（肇事者）已被确定的交通事故责任？2、根据什么原则确定车主与借用人承担赔偿责任的大小比例？
一、车主承担损害赔偿责任以车主出借机动车时存在过错为要件。
车主是否应承担借用人驾驶其出借的机动车造成交通事故的责任，现行的法律及司法解释没有明确具体的规定。因此适用《民法通则》有关民事责任的一般规定。《民法通则》第一百零六条第二款：“公民、法人由于过错侵害国家、集体的财产、侵害他人财产、人身的，应当承担民事责任。“同时一些地方高级法院的有关交通事故赔偿案件的指导性文件、文章中的观点颇值得我们借鉴。《河南省高级人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件若干问题的意见》第十一条“租赁车辆，承租人自己驾驶发生交通事故或者承租人雇佣的人驾驶发生交通事故；应以承租人为被告。”第十二条“借用他人车辆发生交通事故的，依照前条规定确认被告。”第十三条“出租或出借车辆发生交通事故的，如出租人或出借人有过错，应将出租人与承租人或出借人与借用人列为共同被告。”江苏省高级人民法院《关于当前交通事故损害赔偿案件审理情况的调查与思考》①一文中关于交通事故损害赔偿案件的责任主体第五条：“出租出借形式下的责任主体，在车辆所有人基于利益和信任的关系，将车辆租给或借给他人使用的情况下，车辆的承租人或借用人是运行的支配者，同时也是运行利益的归属者。因此如发生交通事故，应由承租人或借用人承担赔偿责任，如果承租人和借用人不具备使用和驾驶车辆的资格或技能，基于信任关系，应当由出租人、承租人或出借人、借用人承担连带赔偿责任。”这两个文件的共同点是：都确定了出借人（车主）承担赔偿责任以其在出借过程中存在的过错为原则，也就是说在出借过程中车主有过错承担责任，无过错不承担责任，即适用过错原则。
民法中的过错是行为人的一种心理状态，包括故意和过失两种基本形式。所谓的故意是行为人预见到自己的行为的损害后果，却希望或听任其发生。所谓过失，是行为人对自己的行为的后果应该预见却未预见，或者虽然预见却轻信损害后果不会发生。我们认为车主在出借机动车时的过错，一般表现为过失，即在车主出借机动车时应该注意到可能影响行车安全导致交通事故的一些因素，但由于疏忽大意没有注意到或虽然注意到但轻信不会发生交通事故，这些因素不外乎所出借的机动车的安全技术性能和借用人的驾驶资格及精神健康状况两个方面。如：车辆是否有行车证；是否有影响行车安全的故障；借用人是否有相应车型的驾驶证；精神健康状况是否适合驾驶车辆（如是否醉酒）等等。机动车是一种高速运输工具，其运行必然给周围环境带来危险性。根据法律有关规定或驾驶工作本身特点让车主（出借人）承担必要的注意义务是合理的，这不仅是基于为借用人的安全考虑，也是整个社会安全的需要。如果车主在出借机动车时有过错，则车主应在交通管理部门确认的借用人（肇事者）承担责任范围内承担与其过错相当的赔偿责任。
这里应强调，车主对安全隐患的注意义务仅存在借用合同订立阶段车辆交付借用人之前。如合格的借用人依据借用合同在占有车辆后饮酒驾车或车辆行进过程中出现故障而导致交通事故发生，车主不应承但责任，因为这些情况车主无法预见和控制。否则对车主显失公平。
顺便说明，无过错的车主不承担出借机动车肇事责任符合“运行支配”和“运行利益”“二元说”理论。“二元说”是国外立法界定机动车损害赔偿责任主体时的判断标准。最高人民法院最近几年做出的有关司法解释体现了这一精神，如《关于被偷盗机动车肇事后由谁承担损害赔偿责任的批复》《关于连环购车未办过户手续，原车主是否对机动车发生交通事故致人损伤承担责任的请示的批复》等。“二元说”确定交通事故赔偿责任主体的标准内容是：某人是不是机动车赔偿责任的主体，要从其是否对该机动车的运行实际上位于支配地位和是否从该机动车的运行中获得利益两个方面判断。无过错车主之所以不承担出借机动车肇事的赔偿责任，是因为通过借用合同，借用人成为实际的支配者，而车主不享有这两方面的权利和利益。在本案中被告董某出借机动车时，明知车辆没有行驶证、未查明借用人王某有无驾驶资格，却轻率地将机动车交付借用人王某驾驶，具有一定的过错，应承担一定的赔偿责任。法院的认定无疑是正确的。
二、车主应依据过失的大小或者原因比例承担相应的赔偿责任。
毫无疑问，本案中原告耿某受伤损害的结果是董某出借无牌照二轮摩托车与王某无证驾驶及采取措施不当相结合造成的。故判明董某与王某有无共同过失及二人行为是“直接结合”还是“间接结合”对正确的处理本案至关重要，关系到二被告应否承担连带责任。
何为共同过失？共同过失要求数个行为具有客观牵连。所谓客观牵连，指数行为均为损害之共同原因，数人之过失相同。②本案中董某与王某所负注意义务不同，这就决定了过失的内容不同，因此，二被告没有共同过失。
在实践中区分“直接结合”与“间接结合”非常困难，有的学者曾举例：“上游以相同生产方法生产同类产品的两家化工企业分别向河流排水，甲企业日排水量20吨，乙企业日排水量5吨，由于排污水污染下游致某养殖园鱼虾死亡。如认为直接结合两化工厂承担连带责任，显然认定直接结合对乙企业不公平，认定间接结合，又显得牵强。”③
要判断数个行为是直接结合，还是间接结合。首先应明确：“直接结合”和“间接结合”的内涵是什么？
“直接结合”是指数行为结合程度非常的紧密。对加害后果而言，各自的原因力和加害部分无法区分，虽然这种结合具有偶然因素，但其紧密程度使数个行为凝结为一个共同的加害行为共同对受害人产生了损害。而与之相对的“间接结合”是指多个原因行为的结合具有偶然性，但这些行为对损害结果而言并非全部都是直接地导致损害的发生的行为。其中某些行为或者原因是为另一个行为或者必然导致损害结果发生创造条件，而其本身并不会也不可能直接引发损害结果。④为此，我们认为判断数个行为是“直接结合”还是“间接结合”，结合分析行为与损害结果之间的因果关系类型，便可以准确迅速的得出结论。在原因力的分类中，根据与损害结果的联系的紧密程度，原因可以分为直接原因和间接原因，前者指直接引起损害结果发生的原因事实。即损害结果是由行为人的行为直接引起的；后者是指间接引起损害结果发生的原因事实，即损害结果是由行为人的行为引起的结果引起的。我们认为如果数个行为人分别实施的行为均是造成同一损害后果的直接原因时，可以认定诸行为为“直接结合”；如果数人分别实施的行为对同一损害后果，有的是直接原因，有的是间接原因则应认定诸行为是“间接结合”。上例中养殖园中的鱼虾死亡损害后果，甲乙二企业的排污行为均是直接原因，属于“直接结合”，二企业应对此损害后果承担连带责任。必须明确连带责任是为保护受害人利益，受害人有权要求共同侵权人之一或部分先行承担全部民事责任，或者在其他侵权人暂无力承担赔偿责任的情况下，先由有赔偿能力的侵权人全部赔偿，承担了全部赔偿责任的侵权人再向其他侵权人进行追索应承担的份额。它是一种对外责任。但在共同侵权人内部，则应根据侵权行为人的过错程度，按比例承担责任。
本案中王某驾车将耿某撞倒，是耿某受伤结果的直接原因；董某将机动车借给无驾驶资格的王某，为王某驾车提供了条件，间接导致本案事故的发生，是耿某受伤结果的间接原因。故王某与董某分别实施的行为紧密结合造成耿某损伤的结果，是“间接结合”。
遵循判断原因力大小比例的基本原则：直接原因的原因力大与间接原因。同时王某与董某过失程度亦不相同。本案中王某在驾驶过程中，实际操作、控制着车辆运行路线、方向、速度，对车辆运行起主导作用，面临险情其采取措施是否得当直接关系到自身及他人的生命、财产安全。因此王某对安全行驶负有高度注意义务，其采取措施不当造成耿某受伤损害的结果，属于重大过失。而车主董某在车辆交付后就失去了对车辆运行的实际控制，其注意义务仅存在于借用合同订立阶段，其未对王某驾驶资格验明的情况下，将机动车借给王某，属于一般过失。根据判断过失程度的原则：重大过失重于一般过失，因此对耿某的损害结果，王某应承担较大的赔偿比例，董某应承担较小的赔偿比例。
综上述，本案中董某将二轮摩托车借给王某，王某无照驾驶摩托车将耿某撞伤。董某与王某分别实施不同行为间接结合造成耿某受伤损害后果，没有共同的故意和过失。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款：“二人以上没有共同故意和过失，但分别实施数个行为间接结合发生同一损害结果应当根据过失大小或原因比例各自承担相应的赔偿责任。”根据上述规定结合本案情况，我们认为对耿某的损害结果王某承担70%赔偿责任，董某承担30%比较适宜。
法院判决王某与董某承担连带责任值得商榷

通讯地址：河北霸州迎宾东道河北贾俊清律师事务所 董振宇
邮编：065700
电话：13785602135
注释：
①中华人民共和国最高人民法院民事审判第一庭编：《民事审判指导与思考》（总第十四卷），法律出版社出版2003年版，第161页。
②祝铭山主编：《人身伤害赔偿纠纷》中国法制出版社出版，2003年8月出版，第71页
③李琦主编《民事侵权法实证分析》中国法制出版社2005年3月出版第200页
④同③第53页